|
![]() |
|
|
Договор поставки RABOCHII_DOGOVOR.doc скачать
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва 07 февраля 2011 г. ООО «Рельстрансстрой », именуемое в дальнейшем «Поставщик»,в лице директора Еникеева Марса Хайрулловича , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «----------», в лице коммерческого директора ---------------------------, именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить товар, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве, по цене, в ассортименте и сроки, согласно Спецификациям, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и приложениями к нему.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 2.1. Поставка Товара осуществляется партиями железнодорожным или автотранспортом либо самовывозом со склада Поставщика на основании письменных заказов (заявок) Покупателя. Способ доставки определяется Сторонами в Спецификациях к настоящему договору. 2.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество Товара, сроки поставки и реквизиты получателя Товара. 2.3. Отгрузка партии Товара осуществляется в сроки и порядке, установленные в Спецификации к настоящему договору. 2.4. Поставщик обязан в течение 1 календарного дня с момента передачи Товара перевозчику сообщить Покупателю об отправке Товара и передать по факсимильной связи копии железнодорожных накладных (при железнодорожной отправке). 2.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными: 2.5.1. При самовывозе - с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя и подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и/или товарной накладной; 2.5.2. При доставке Товара Поставщиком транспортом Поставщика – с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя и подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и/или товарной накладной; 2.5.3. При доставке Товара Поставщиком с привлечением перевозчика - с момента передачи Товара первому перевозчику, что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной или железнодорожной накладной. 2.6 Право собственности на Товар, а так же риск его случайной гибели или повреждения переходит к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара в соответствии с п. 2.5 настоящего договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Расчеты за поставляемый Товар производятся Покупателем на основании счета, предъявленного к оплате Поставщиком, в порядке, установленном в Спецификациях к настоящему договору. 3.2. Транспортные расходы по транспортировке Товара оплачиваются Покупателем в соответствии с условиями Спецификации, в размере оказанных транспортной организацией услуг на основании первичных документов, подтверждающих фактические затраты (копии, заверенные Поставщиком). 3.3. Товар считается оплаченным после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.4. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Поставщик обязан: 4.1.1. Обеспечить передачу Товара в количестве, ассортименте и сроки, указанные в настоящем договоре и приложениях к нему. 4.1.2. Предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством: в том числе счет-фактуру, в которую включаются стоимость продукции и транспортные расходы, товарную накладную, железнодорожную или транспортную накладную, сертификаты на поставляемый Товар. 4.1.3. Передать Покупателю Товар, свободный от прав и имущественных притязаний со стороны третьих лиц. 4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. 4.2. Покупатель обязан: 4.2.1. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим договором и приложениями к нему. 4.2.2. Осмотреть Товар в месте его получения и осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставленного по настоящему договору.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА 5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется согласно Инструкциям Госарбитража СССР № П-6 15.06.1965 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 от 25.04.1966 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», если иное не установлено настоящим договором и приложениями к нему. 5.2. При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение 3-х суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления Покупателя направить своего представителя для составления акта о недостатках товара. В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель составляет односторонний акт о выявленных недостатках товара (с отметкой о неявке представителя Поставщика), который будет иметь для Поставщика обязательную юридическую силу. 5.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан (по выбору Покупателя) соразмерно уменьшить покупную цену Товара, или безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара в согласованные с Покупателем сроки, или возместить Покупателю расходы по устранению выявленных недостатков. 5.4. При обнаружении при приемке Товара недопоставки товара по количеству Поставщик обязан своими силами допоставить недостающее количество товара в течение 5 календарных дней с момента недопоставки Товара. 5.5. В случае невыполнения Поставщиком своих обязанностей, указанных в п.5.3 и 5.4 настоящего договора, Покупатель оставляет за собой право отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Поставщика возврата суммы предоплаты, а также возмещение всех понесенных убытков в размере, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных в настоящем договоре или приложениях к нему, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от суммы не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. 7.3. Право на получение и обязанность по уплате неустойки, указанной в п. 7.2 настоящего договора, возникает у Сторон после вступления в законную силу решения суда о взыскании с виновной Стороны неустойки либо при признании в добровольном порядке Стороной нарушения своих обязательств. 7.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ФОРС-МАЖОР 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в частности: землетрясения, наводнения, войны, военных действий, актов органов государственной власти или местного самоуправления или других обстоятельств, которые ни одна из сторон настоящего Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 8.2 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения по настоящему Договору из-за обстоятельств, упомянутых в п. 8.1. настоящего Договора, обязана в течение 5 календарных дней проинформировать другую Сторону об их начале, длительности и прекращении. Доказательством наступления таких обстоятельств и их длительности будет документ, выданный соответствующим компетентным органом. 8.3. Если такие обстоятельства продолжаются свыше 30 календарных дней, то Стороны вправе рассмотреть вопрос о расторжении настоящего договора, при этом Поставщик обязуется вернуть Покупателю денежные средства, полученные в качестве предоплаты, за вычетом стоимости фактически поставленного и принятого Покупателем Товара.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2011 г., а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 9.3. По взаимному согласию сторон настоящий договор может быть пролонгирован на следующий год.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями. 10.3. В целях оперативного обмена, Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных документов (за исключением договоров, дополнительных соглашений и спецификаций), переданных посредством факсимильной связи, с обязательным последующим обменом Сторонами оригиналами этих документов в течение 30 дней.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1к договору поставки № 2 от ___ _______ 2011 г.
Спецификация № 1 00. 00. 2011 г.
2. Общая сумма по спецификации составляет : ____ (_______________________) рублей , в том числе НДС 18% - _________ рублей. 3. Условия поставки и оплаты товара:
4. Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки № 2 от 00 ________ 2011 г.
5. Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
|